Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

1. Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Verträge, Lieferungen und Leistungen der Firma CoolTech Salzburg, Anthering bei Salzburg, Österreich (nachfolgend „Auftragnehmer"), gegenüber Auftraggebern (nachfolgend „Kunde").

Abweichende Bedingungen des Kunden werden nur anerkannt, wenn der Auftragnehmer diesen ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat.

2. Angebote und Vertragsschluss

Alle Angebote des Auftragnehmers sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind.

Angebote haben eine Gültigkeit von 30 Tagen ab Angebotsdatum, sofern nicht anders angegeben.

Ein Vertrag kommt erst durch die schriftliche Auftragsbestätigung des Auftragnehmers oder durch die tatsächliche Ausführung der Leistung zustande.

3. Leistungsumfang

Der Umfang der zu erbringenden Leistungen ergibt sich aus der schriftlichen Auftragsbestätigung bzw. dem Angebot des Auftragnehmers. Dazu zählen insbesondere:

• Planung, Lieferung und Montage von Klimaanlagen und Kälteanlagen
• Installation und Inbetriebnahme von Wärmepumpen
• Wartung, Reparatur und Service von Kälte- und Klimatechnik
• Beratung und Begehung vor Ort

Nachträgliche Änderungen oder Erweiterungen des Leistungsumfangs bedürfen einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung und können zu Preis- und Terminanpassungen führen.

4. Preise und Zahlungsbedingungen

Alle angegebenen Preise verstehen sich in Euro, zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer (derzeit 20 %), sofern nicht anders angegeben. Bei größeren Aufträgen ist der Auftragnehmer berechtigt, Abschlagszahlungen zu verlangen.

Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zur Zahlung fällig, sofern nicht anders vereinbart.

Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe berechnet. Darüber hinaus behält sich der Auftragnehmer die Geltendmachung weiterer Verzugsschäden vor.

5. Termine und Ausführungsfristen

Vereinbarte Termine und Fristen gelten als annähernd vereinbart, sofern nicht ausdrücklich ein Fixtermin schriftlich bestätigt wurde. Verzögerungen durch höhere Gewalt, Materialengpässe oder unvorhersehbare Umstände berechtigen den Auftragnehmer zur angemessenen Verlängerung der Ausführungsfrist.

Der Auftragnehmer ist berechtigt, Teilleistungen zu erbringen und gesondert abzurechnen.

6. Mitwirkungspflichten des Kunden

Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass:

• der Zugang zum Montage-/Arbeitsort rechtzeitig und ungehindert möglich ist
• Strom- und Wasseranschlüsse am Arbeitsort kostenfrei zur Verfügung stehen
• alle erforderlichen Genehmigungen (z.B. Baugenehmigung, Zustimmung des Vermieters) vor Arbeitsbeginn vorliegen
• notwendige Informationen über bestehende Leitungen, Installationen und bauliche Gegebenheiten rechtzeitig mitgeteilt werden

Verzögerungen oder Mehrkosten, die durch mangelnde Mitwirkung des Kunden entstehen, gehen zu dessen Lasten.

7. Gewährleistung und Haftung

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsfristen (2 Jahre ab Übergabe bei beweglichen Sachen, 3 Jahre bei unbeweglichen Sachen gemäß ABGB). Mängel sind unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

Die Haftung des Auftragnehmers für leichte Fahrlässigkeit wird – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen. Dies gilt nicht für Personenschäden.

Die Gewährleistung entfällt bei unsachgemäßer Handhabung, eigenmächtigen Eingriffen des Kunden oder Dritter sowie bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung.

8. Stornierung und Rücktritt

Der Kunde kann den Auftrag vor Arbeitsbeginn schriftlich stornieren. In diesem Fall ist der Auftragnehmer berechtigt, eine Stornogebühr in Höhe von 20 % des vereinbarten Auftragswertes zu verrechnen, sofern nicht ein höherer Schaden nachgewiesen wird.

Bereits erbrachte Leistungen und beschaffte Materialien sind in jedem Fall vom Kunden zu vergüten.

9. Eigentumsvorbehalt

Alle gelieferten Waren und Materialien bleiben bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen Eigentum des Auftragnehmers. Der Kunde verpflichtet sich, die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln und den Auftragnehmer unverzüglich über Zugriffe Dritter (z.B. Pfändungen) zu informieren.

10. Datenschutz

Der Auftragnehmer verarbeitet personenbezogene Daten des Kunden ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO). Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

11. Schlussbestimmungen

• Es gilt ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
• Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist das sachlich zuständige Gericht in Salzburg.
• Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt (Salvatorische Klausel).
• Änderungen und Ergänzungen dieser AGB bedürfen der Schriftform.